Дело № 2-3064/2021

УИД: 23RS0003-01-2021-005957-04

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения

             09 ноября 2021 г. Анапский городской суд Краснодарского края в составе:

            председательствующего               Абраменко С.В.

            при секретаре                      Аксариди П.Н.

            с участием истца                               Смирновой А.А.

            представителя истца Смирновой А.А. - адвоката Новикова Р.В., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №,

           ответчика                                               ИП Калюжного А.В.

           рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Смирновой А.А. к ИП Калюжному А.В. о взыскании денежных средств по договору подряда, суд

                                                  УСТАНОВИЛ:

            Истец Смирнова А.А. обратилась в суд с требованиями к ИП Калюжному А.В. о взыскании денежных средств по договору подряда. Свои требования мотивирует тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ИП Калюжный А.В. заключен договор подряда по выполнению    ремонтно-строительных работ в жилом помещении по адресу: <адрес>. Срок окончания работ установлено до ДД.ММ.ГГГГ. Общая стоимость работ была определена в 396 158 рублей. Смирновой А.А. в период с ноября 2020 года по декабрь 2020 года были ответчику оплачены денежные средства в сумме 386 300 рублей. Для закупки строительных материалов истцов были выданы подрядчику денежные средства в сумме 211000 рублей. Вместе с тем, к установленному договором сроку – ДД.ММ.ГГГГ ИП Калюжный А.В. свои обязательства не выполнил, ремонтные работы не произведены, либо произведены частично, в установленный срок работы не сданы. Кроме того, в выполненных работах выявлен ряд существенных недостатков требующих переделки.

           На основании изложенного, истец просит суд взыскать с ИП Калюжного А.В. в пользу Смирновой А.А. 56 026 рублей 80 копеек сумма неотработанной ответчиком оплаты работ, взыскать 69 159 рублей 80 копеек- стоимость работ и материалов по устранению нанесенного ответчиком ущерба имуществу истца; 30 000 рублей моральный вред; 125 186 рублей 80 копеек - неустойка за нарушение сроков работ по договору подряда за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

            До начала судебного разбирательства стороны пришли к мировому соглашению, проект которого представлен суду до рассмотрения дела по существу заявленных требований, который приобщен к протоколу судебного заседания.

           Истец Смирнова А.А. в судебном заседании просит суд утвердить мировое соглашение.

           Ответчик ИП Калюжный А.В. в судебном заседании    также обратился к суду с ходатайством об утверждении заключенного с истцом мирового соглашения.

             Поскольку выполнение условий мирового соглашения не затрагивает интересы иных лиц, заключено оно в интересах сторон, суд считает возможным утвердить заключенное мировое соглашение.

            Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 220 ГПК РФ.

           Руководствуясь ст. 153.10 ГПК РФ, суд

                                              ОПРЕДЕЛИЛ:

           Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Смирновой А.А. и ответчиком ИП Калюжным А.В. согласно которого:

           1. Ответчик ИП Калюжный А.В. обязуется исполнить часть требований истца Смирновой А.А., изложенных в исковом заявлении, а именно, выплатить истцу Смирновой А.А. компенсацию за невыполненный объем работы и некачественный произведенный ремонт, требующий повторных работ на спорном объекте, а также неустойку за нарушение сроков работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 235 000 (Двести тридцать пять тысяч) рублей.

           2. Указанная в п.1 настоящего мирового соглашения сумма в размере 235 000 рублей уплачивается ответчиком ИП Калюжным А.В. в следующем порядке:

           - 35 000 рублей в момент подписания настоящего мирового соглашения;

           - 50 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

         - 50 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

         - 50 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

         - 50 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

           3. Указанные в пункте 1 и 2 настоящего мирового соглашения денежные средства ответчик ИП Калюжный А.В. обязан    уплатить истцу Смирновой А.А. по следующим реквизитам:

          4. Судебные расходы, связанные (прямо или косвенно) с гражданским делом №, сторонами друг другу не возмещаются и являются исключительно расходами той стороны, которая их понесла.

            5. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

           8. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для приобщения к материалам дела.

           Производство по делу по иску Смирновой А.А. к ИП Калюжному А.В. о взыскании денежных средств по договору подряда - прекратить.

           Сторонам разъяснены последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ.

           Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

           Председательствующий:

Источник.